简单还款协议书范文

简单还款协议书范文（万能模板10篇）

协议中会规定双方的行为规范和违约责任，这可以促使双方遵守协议，保证协议的顺利实施。写简单还款协议书范文有什么要注意的呢？这里给大家带来简单还款协议书范文，希望对大家有所帮助。

简单还款协议书范文篇1

开发商:(以下简称甲方)

认购方:(以下简称乙方)

身份证护照(营业执照)号码:

通讯地址:

邮编:

联系电话:、

甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。

乙方于20--年--月--日购买甲方项目幢单元室，总房款为人民币佰拾万仟佰拾元，已签订认筹协议并交纳定金元(如果是认筹客户，出示有效认筹协议，认筹金自动转换为定金)，因个人原因导致无法按时交齐首期款，现乙方自愿申请首期款分期支付，具体付款方式如下：20--年--月--日，签订《商品房买卖合同》前支付(%)首期款(含定金)，即：元;今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币￥元(大写)，在20--年--月--日前无息分期还清;、20--年--月--日支付首期剩余房款%，即：元;2、20--年--月--日支付首期剩余房款%，即：元;

(生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准)

且甲、乙双方达成以下协议：

1、乙方必须在规定的期限内付清全部借款，如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期(延期时间仅限一个月，申请次数仅限一次)，乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部，填写《延期申请表》，待甲方审核通过后，方可批准;

2、如乙方未按协议规定的时间还款，逾期在30天之内，自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，甲方有权按借款金额的千分之一天的比例收取违约金至付清之日，逾期30天未缴纳款项，乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利，甲方有权处理房产出售给他人，且不退还乙方所缴纳房款，乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字，如乙方拒绝配合甲方，甲方有权在当地人民法院提起诉讼;

3、办理交房手续前提，乙方需付清全部借款，如逾期产生的违约金，连同借款一并付清;

4、协议期内，乙方不得随意更变业主身份，不得退房，不得单方面终止

简单还款协议书范文篇2

甲方：____

身份证：____

住址：____

乙方：____

身份证：____

住址：____

经过友好协商，双方就有关事项协议如下：

一、乙方在--年7月2日向甲方借款人民币万元，至签订协议日期为止累计共计利息3万元人民币，共计人民币4万元整。经双方协商，同意甲方最终只需归还乙方人民币十二万元整。

二、以上十二万归还款分期归还，其中两万签订完本协议后立即归还，甲方在收到乙方这两万元后，十五天内必须在当地人民法院对甲方撤诉。余下十万欠款分三年内归还。分期归还方式如下：

⑴从--年至--年0月份这段期间内，甲方归还乙方人民币四万元。

⑵从--年至--年0月份这段时间内，甲方归还乙方人民币三万元。

⑶从--年至--年0月份这段期间内，甲方归还乙方人民币三万元。

三、如甲方反悔协议，所有借款乙方终止偿还，概不负责。如乙方反悔本协议，从--年本金加利息，起诉一切费用由乙方承担。

四、乙方每次收到还款金额后都必须向甲方书写收据，在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，本协议自动终止。

五、本协议甲乙双方签字盖章后生效。

六、本协议一式两份，甲乙双方各一份。

在场见证人：____

甲方：____

乙方：____

地点：____

20--年--月--日

简单还款协议书范文篇3

---公司(以下简称甲方)

住所：------

法定代表人：---

(法定代表人的代理人：---)

---公司(以下简称乙方)

住所：------

法定代表人：---

(法定代表人的代理人：---)

鉴于：

--年--月--日，甲方与乙方就---(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：---)，建设工程总价款为：------万元整人民币。该项目已于--年--月--日竣工，已经甲方、乙方及--方验收，并于--年--月--日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《---工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计------万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款------万元整，尚未支付的建设工程款------万元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付------万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计------万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款------万元整，尚未支付的建设工程款------万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自--年--月--日至--年--

月--日止由乙方向甲方支付建设工程款------万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。

第三条强制执行条款

1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起--个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起--个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：

(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

(2)《授权委托书》;

(3)《强制执行申请》;

(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);

(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：------。

第四条双方各自的承诺和保证

1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。

2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：

甲方联系地址、电话及传真如下：------;受件人：---。

乙方联系地址、电话及传真如下：------;受件人：---。

北京市公证处联系地址：

地址：

邮编：电话：

承办公证员：

甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

第五条不可抗力

1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、--、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方并须在不可抗力发生后--日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。

4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。

第六条保密

除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

第七条其他

1、本协议自北京市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。12上一页下一页

简单还款协议书范文篇4

工方：_______________________（以下简称甲方）

贸方：_______________________（以下简称乙方）

甲方为进一步提高出口产品质量，扩大生产能力，为国家多创外汇，需引进设备，增加产品的出口竞争能力。为此，拟向中国人民建设银行银行申请外汇贷款_________万美元。经同乙方磋商，达成工贸协议如下：

一、甲方引进项目总投资_________元，其中用汇_________美元，人民币_________万元，引进项目的可行性研究报告，由审批机关签章后提供给乙方。该项目建成后预计年增产量_________，产值_________，创汇_________。

二、本项目需用汇_________万美元，由甲方向_________银行申请外汇贷款，乙方在甲方年出口创汇的基础上，以甲方新增出口创汇部分归还外汇贷款本息，年内还清。

三、甲方在还汇期间每年需按质、按量、按时向乙方提供出口产品_________吨（件、套），乙方保证及时收购，并同时向甲方出具还汇凭证。甲方在还汇期间，新增创汇部分全部还汇，不计留成。

四、乙方应及时向甲方提供国际市场信息，保证产品适销对路。

五、本协议未尽事宜，由协议双方征得有关部门同意后修改或补充。

六、本协议一式份。由协议单位签字盖章后生效，并报有关部门备案。

七、本协议经双方签订后即具有法律效力，双方必须严格执行，不得违反。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

法定代表（签字）：_____法定代表（签字）：_____

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_____________签订地点：_____________

简单还款协议书范文篇5

甲方：__________________

乙方：__________________

丙方：__________________

鉴于：

甲、乙、丙三方于________年______月______日就甲方向乙方借款____________万元整签订了《借款协议》，丙方作为担保人。协议签订后，乙方于年月日将借款____________万元整汇至甲方指定账户：_________。

由于甲方目前资金周转困难，暂时无力偿还上述_________万元欠款。现甲、乙、丙三方经友好协商，就甲方还款事宜达成如下一致：

1、甲、乙、丙三方一致确认：截止___年___月___日，甲方尚欠乙方本金_________万元整，利息_________元，合计_________元（以下简称“欠款”）。

2、甲方承诺在____年____月____日前还清全部上述欠款。自___年1月1日至甲方还清上述全部欠款期间，甲方就上述欠款按照_________%的年利率向乙方支付利息，利息每月支付一次。甲方提前偿还欠款的，利息按实计算。

3、还款期限届满，如果甲方未向乙方偿清欠款本息的，逾期期间甲方应按前款约定利率的1.5倍向乙方支付逾期利息。此外，甲方还应承担乙方为实现其债权而支出的所有费用（包括但不限于调查取证费、诉讼费用、财产保全费、评估费、公证费、差旅费、拍卖费、律师费、执行费用等）。

4、丙方自愿为本协议项下甲方对乙方的欠款偿还承担连带保证责任。保证的范围为本协议项下的甲方所有欠款、利息、逾期利息及乙方为实现其债权而支出的所有费用（包括但不限于调查取证费、诉讼费用、财产保全费、评估费、公证费、差旅费、拍卖费、律师费、执行费用等）等。保证的期限为：_________，自本协议确定的还款期限届满之日起两年。

5、本协议未尽事宜以及履行本协议所产生的争议，由各方协商解决；协商不成的，争议由协议签订地人民法院管辖。

6、本协议一式六份，甲乙丙各方各执二份。本协议自各方签字盖章之日起生效。

甲方：_________

乙方：_________

丙方：_________

签订日期：___年___月___日

签订地点：_________市_________区

简单还款协议书范文篇6

出借人：_______________，身份证号码：__________，住址所在地(通讯地址)：_______________________________，联系方式：__________。

借款人：_______________，身份证号码：__________，住址所在地(通讯地址)：_______________________________，联系方式：__________。

原借款事实：

_____年_____月，借款人以出借人名义去贷款买车(车牌号：______________________)，该车辆登记在借款人名下，该贷款在出借人名下(贷款由出借人偿还)，贷款本金为人民币__________(大写：___________________元整);借款人还欠出借人其他债务人民币_______元(大写：__________)。在__________年，借款人偿还了出借人一部分债务，现在借款人还欠出借人人民币__________元(大写：___________________元整)。为保障出借人合法权益，保障出借人债权的实现，经双方一致同意签订本还款协议，以资双方共同遵守。

一、还款期限

借款人承诺最迟于____年___月___日对其所欠钱款人民币__________元(大写：______________元整)全部予以清偿。

二、还款方式

以银行转账方式进行，由借款人将上述钱款汇入至出借人所指定的银行账户，若借款人未将款项转入出借人指定账户的，视为没有还款。出借人指定银行账户为：__________

开户银行：__________;

银行账号：__________;

开户人：__________。

三、逾期责任

借款人逾期偿还的，每逾期一天，出借人有权要求借款人以人民币__________元(大写：___________________元整)为基数，支付年利率为6%的逾期还款利息。

四、争议的解决方式

本协议履行过程中发生争议的，可由双方协商解决，也可由第三方进行调解，协商调解不成的，任意一方均有权向出借人所在地的人民法院提起诉讼。

五、其他

1、身份证载明的双方(各方)通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

2、出借人为实现本协议所载明的债权而产生诉讼的，与诉讼相关的费用由借款人承担，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等。

3、本协议自双方签字或盖章后生效。

4、本协议一式两份，双方各执一份，具备同等法律效力

还款人(签字捺印)：__________

签订日期：__________

出借人(签字捺印)：__________

签订日期：__________

简单还款协议书范文篇7

债权人：__

地址：__电话：_____邮编：__

债务人：__

地址：__电话：_____邮编：__

经过友好协商，双方就有关事项协议如下：

第一条还款内容

1.还款金额：_人民币。

2.还款期限：自签订此协议之日起债务人至年月日前还清。

3.利率：按照__的利率执行，具体为：__。

第二条担保

债务人将作为还款的抵押个人还款协议书格式个人还款协议书格式。抵押期限：自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。

第三条双方义务

债权人的义务：

2.在债权人到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给债权人。

债务人的义务：

1.应按照本协议规定时间主动偿还对债权人的欠款及利率。

2.债务人在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。

第四条违约责任

债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款及利息的，债务人应负责违约责任个人还款协议书格式合同范本。

第五条本合同经见证后生效。

本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证单位留存二份。

债权人：(签章)

代表人：__

债务人：(签章)

代表人：__

签约日期：_____年_____月_____日

见证单位：(签章)：

简单还款协议书范文篇8

甲方：___________________(债权人)

乙方：___________________(债务人)

甲乙双方经过平等协商，达成以下协议：

第一条、甲乙双方自年月日合作以来，运作正常，乙方对甲方一直以来产品保质保量，稳价供应，感到满意，甲方对乙方一直较大批量的进货表示感谢。经财务对帐至今为止帐目如下：(自年月日至年月日)

经销额：元；

还款额：元；

欠款额：元。

第二条、由于甲方动作资金困难，要求乙方从今日起尽快回笼货款，双方协议如下：

年月日前，支付元；

年月日前，支付元；

年月日前，支付元。若逾期则罚以[]%月息，余款待年月日前一次性还清。

第三条、本协议自双方签字盖章后生效。一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方：___________________乙方：___________________

授权代表：________________授权代表：________________

_____年_____月_________日_____年_____月_________日

简单还款协议书范文篇9

担保人(以下称丙方)：_________________

甲方因原因，不能如期偿还年字第号借款合同的贷款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款，丙方同意继续为甲方提供担保。甲、乙、丙三方经协商一致，达成下列各项：_________________

一、甲方根据年字第号合同向乙方借用的(币种)资金贷款(大写)整，其中(大写)整应于______年____月____日到期。截止到______年____月____日，上述贷款的余额为(大写)整，现约定延期到______年____月____日偿还。具体还款计划如下：_______________________年____月____日偿还。具体还款计划如下：_________________

二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息：_________________

三、延期后的贷款利率，从延期之日起按该贷款实际期限的利率月息_______执行。

四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项，仍按年字第号合同和年字第号担保合同约定的条款执行。

五、当事人商定的其它事项：_________________

六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。至本协议项下贷款全部清偿时自动失效。

七、本协议一式三份，甲、乙、丙各执一份。

甲方：_________________公章

乙方：_________________公章

丙方：_________________公章

简单还款协议书范文篇10

还款方：__________，身份证号码：__________，地址：__________，联系方式：__________。

收款方：__________，身份证号码：__________，地址：__________，联系方式：__________。

_____年_____月还款人_____借用收款方__________身份证办理购买一辆__________小车，从始至终收款方没有收取任何费用以及其它物品。车辆实际使用人为还款人__________。

后因还款方未依约清偿第三方贷款导致收款方承担清偿责任的"__________公司(收款人)诉被告__________(还款方)追偿权纠纷一案"业经__________区人民法院开庭审理并于_____年_____月_____日作出_______________民初_____号民事判决书。还款方认可上述裁判结果，目前该判决确定金额尚______元未清偿，经双方协商一致，愿就前述还款义务达成还款协议，形成文字如下，以资信守。

一、还款期限

还款方承诺最迟于_____年_____月_____日对其所欠钱款__________元(大写：______________元整)全部予以清偿。

二、具体还款计划

1、还款方承诺_____年_____月_____日前偿还_____元(或一部分);

2、剩余未清偿款项于前述_____月_____日前偿还完毕;

3、还款方承诺如逾期清偿该笔款项，收款方可迳行起诉要求还款方承担还款责任。

三、还款方式

以银行转账方式进行，由还款方将上述钱款汇入至收款方所指定的银行账户，收款方指定银行账户为：

开户银行：__________

银行账号：__________

四、争议解决方式

本协议履行过程中发生争议的，可由双方协商解决，也可由第三方进行调解，协商调解不成的，任意一方均有权向收款方所在地人民法院提起诉讼。

五、其他

1.本协议载明的双方通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

2.收款方为实现本协议所载明的债权而产生诉讼的，与诉讼相关的费用由还款方承担，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等。

3.本协议一式两份，自双方签字或盖章后生效。

(以下无正文)

还款方(签字捺印)：__________

_____年_____月_____日

收款方(签字捺印)：__________

_____年_____月_____日